Нурлатец обратился в суд за защитой своих прав

Свои требования истец основывал на том, что между ним и ответчиком заключен договор подряда, согласно которому последний обязался в установленный сторонами срок поставить строительный материал, произвести монтажные работы по заливке фундамента, воздвижению стен, кровли, поставке окон ПВХ и сдать результат истцу, а истец обязался принять работы и оплатить обусловленную сторонами цену. Свои обязательства истец выполнил, оплатил ответчику обусловленную сумму, однако ответчик свою работу не выполнил.

В судебном заседании установлено, между сторонами заключен договор на строительство одноэтажного жилого (частного) дома, согласно которому исполнитель обязался поставить строительный материал, а также произвести монтажные работы по заливке фундамента, воздвижению стен, кровли, и поставке окон ПВХ в количестве 8 штук, по указанному в договоре адресу, а заказчик обязался принять изделие и работы и оплатить их.

По условиям договора определена стоимость и срок выполнения работы. Также по условиям договора, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению договора, ИП обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки, но не более общей стоимости изделий.

Ответчик обязательства по договору не исполнил, доказательства в подтверждение обратного суду не представил, также им нарушен срок выполнения работ без соответствующего согласования с истцом.

Проанализировав нормы действующего законодательства и оценив исследованные доказательства, суд удовлетворил исковые требования гр.Н. Решение вступило в законную силу.

Помощник судьи Нурлатского районного суда Республики Татарстан,

Миляуша Фатхуллина